1.下列關(guān)于合同不當(dāng)履行中的保全措施的說法正確的有( 　)。 $lesson$

　　A.保全措施包括代位權(quán)和撤銷權(quán)兩種

　　B.代位權(quán)是指債權(quán)人可以向人民法院請求以自己的名義代位行使債務(wù)人的債權(quán)

　　C.代位權(quán)是指債權(quán)人可以向人民法院請求以債務(wù)人的名義代位行使債務(wù)人的債權(quán)

　　D.債權(quán)人請求人民法院撤銷債務(wù)人的行為的前提是債務(wù)人以明顯不合理低價轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)，對債權(quán)人造成損害的，并且受讓人知道該情形

　　E.撤銷權(quán)自債權(quán)人知道或者應(yīng)當(dāng)知道撤銷事由之日起2年內(nèi)行使

　　【答案】AB

　　【考點】保全措施的相關(guān)規(guī)定。P39

　　【解析】

　　代位權(quán)：因債務(wù)人怠于行使到期債權(quán)，對債權(quán)人造成損害，債權(quán)人向人民法院請求以自己的名義代位行使債務(wù)人的。

　　撤銷權(quán)：債務(wù)人放棄其到期債權(quán)或無償轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)，對債權(quán)人造成損害的，債權(quán)人可以請求人民法院撤銷債務(wù)人的行為。行使期限：

　　自債權(quán)人知道或應(yīng)當(dāng)知道撤銷事由之日起一年內(nèi)行使

　　自債務(wù)人的行為發(fā)生之日起五年內(nèi)有行使的，該撤銷權(quán)消滅

　　2.建設(shè)行政主管部門發(fā)現(xiàn)( 　)情況時，可視為招標(biāo)人違反招標(biāo)投標(biāo)法的規(guī)定。

　　A.沒有編制標(biāo)底

　　B.在資格審查條件中設(shè)置不允許外地區(qū)承包商參與投標(biāo)的規(guī)定

　　C.在評標(biāo)方法中設(shè)置對外系統(tǒng)投標(biāo)人壓低分?jǐn)?shù)的規(guī)定

　　D.強(qiáng)制投標(biāo)人必須結(jié)成聯(lián)營體投標(biāo)的

　　E.沒有委托代理機(jī)構(gòu)招標(biāo)的

　　【答案】BCD

　　【考點】建設(shè)行下主管部門的監(jiān)管。P54

　　【解析】

　　招標(biāo)不是必須有標(biāo)底，但是施工招標(biāo)必須有標(biāo)底。

　　施工招標(biāo)不是必須委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，可以自行招標(biāo)

　　3.某施工項目雙方約定3月10日開工，當(dāng)年10月10日竣工，開工前承包人以書面形式向工程師提出延期開工的理由和要求，未獲批準(zhǔn)，但承包人仍延至3月20日開工，則( 　)。

　　A.承包人應(yīng)通過趕工在10月10日竣工，趕工費用自行承擔(dān)

　　B.承包人應(yīng)通過趕工在10月10日竣工，趕工費用由發(fā)包人承擔(dān)

　　C.承包人應(yīng)通過趕工在10月10日竣工，可獲提前竣工獎勵

　　D.如果在10月20日竣工，承包人不承擔(dān)拖期違約責(zé)任

　　E.如果工程在10月20日竣工，承包人承擔(dān)拖期違約責(zé)任

　　【答案】AE

　　【考點】承包商延期開工。P114

　　【解析】延期開工必須征得工程師的批準(zhǔn)，否則不予順延工期。

　　4.依照施工合同示范文本通用條款的規(guī)定，如果施工任務(wù)沒有在合同約定的期限內(nèi)完成，則遲延履行合同期間發(fā)生的風(fēng)險事件，( 　)。

　　A.不免除遲延履行方的相應(yīng)責(zé)任

　　B.雙方的風(fēng)險責(zé)任均不免除

　　C.如果是發(fā)包人辦理的工程險，承包人獲得工期順延時，發(fā)包人應(yīng)辦理保險的延續(xù)

　　D.如果是發(fā)包人辦理的工程險，因承包人原因不能按期竣工，承包人自費辦理保險的延續(xù)手續(xù)

　　E.保險公司的賠償不能彌補(bǔ)損失，由發(fā)包人和承包人平均分擔(dān)

　　【答案】ACD

　　【考點】遲延履行合同期間發(fā)生的不可抗力事件的合同責(zé)任。P124

　　【解析】

　　遲延履行合同期間發(fā)生的不可抗力事件的合同責(zé)任處理：

　　遲延履行合同后發(fā)生的不可抗力，不能免除遲延履行方的責(zé)任

　　保險

　　發(fā)包人辦理的工程險，工期順延時由發(fā)包人辦理延續(xù)手續(xù)

　　承包人原因延期的，承包人應(yīng)自費辦理保險延續(xù)手續(xù)

　　保險公司賠償不能全部彌補(bǔ)的損失部分，由合同約定的責(zé)任方承擔(dān)賠償義務(wù)

　　5.依據(jù)施工合同示范文本通用條款規(guī)定;進(jìn)行竣工檢查試驗后，竣工檢驗的工作程序和雙方責(zé)任還包括( 　)。

　　A.發(fā)包人在檢驗后14天內(nèi)給予認(rèn)可或提出修改意見

　　B.需要修改施工缺陷的部分，承包人應(yīng)當(dāng)修改并承擔(dān)修改費用

　　C.需要修改因設(shè)計原因造成的缺陷，承包人修改后費用由發(fā)包人承擔(dān)

　　D.發(fā)包人收到竣工檢驗報告后28天內(nèi)不組織檢驗，視為竣工檢驗報告未被認(rèn)可

　　E.檢驗后14天內(nèi)不提出修改意見，視為竣工檢驗報告被認(rèn)可

　　【答案】ABCE

　　【考點】竣工驗收后的管理。P127

　　【解析】D 發(fā)包人收到竣工檢驗報告后28天內(nèi)不組織檢驗，視為竣工驗收報告已被認(rèn)可。

　　6.依照施工合同示范文本通用條款規(guī)定，施工合同履行中，發(fā)包人收到竣工結(jié)算報告及結(jié)算資料后56天內(nèi)仍不支付，承包人有權(quán)( 　)。

　　A.留置該工程

　　B.與發(fā)包人協(xié)議將該工程折價

　　C.直接委托拍賣公司拍賣該工程

　　D.申請人民法院將該工程依法拍賣

　　E.就該工程折價或拍賣的價款優(yōu)先受償

　　【答案】BDE

　　【考點】竣工階段發(fā)包人的違約責(zé)任。P128

　　【解析】承包人可以與發(fā)包人協(xié)議將工程折價，也可以由承包人申請法院將該工程依法拍賣，承包人就該工程折價或拍賣的價款優(yōu)先。

　　7.依照施工合同示范文本通用條款規(guī)定，施工合同履行中，如果發(fā)包人出于某種考慮要求提前竣工，則發(fā)包人應(yīng)( 　)。

　　A.負(fù)責(zé)修改施工進(jìn)度計劃

　　B.向承包人直接發(fā)出提前竣工的指令

　　C.與承包人協(xié)商并簽訂提前竣工協(xié)議

　　D.為承包人提供趕工的便利條件

　　E.減少對工程質(zhì)量的檢測試驗

　　【答案】CD

　　【考點】發(fā)包人要求提前竣工。P120

　　【解析】

　　發(fā)包人要求提前竣工，雙方簽訂提前竣工協(xié)議，協(xié)議包括以下內(nèi)容：

　　提前竣工時間

　　發(fā)包人為趕工應(yīng)提供的方便條件

　　承包人的趕工措施

　　提前竣工所需追加合同價款

　　8.設(shè)備制造階段的監(jiān)理工作包括( 　)。

　　A.原材料和元器件的進(jìn)廠檢驗

　　B.部件的加工檢驗和試驗

　　C.出廠前的預(yù)組裝檢驗

　　D.包裝檢驗

　　E.施工現(xiàn)場的到貨開箱檢驗

　　【答案】ABCD

　　【考點】設(shè)備制造階段的監(jiān)理工作。P138

　　【解析】

　　設(shè)備制造階段的檢查和試驗范圍包括：

　　原材料和元器件的進(jìn)廠檢驗

　　部件的加工檢驗和試驗

　　出廠前的預(yù)組裝檢驗

　　包裝檢驗

　　E答案開箱檢驗屬于設(shè)備運抵現(xiàn)場的監(jiān)理工作。

　　9.FIDIC《施工合同條件》規(guī)定，解決合同爭議的方法包括( 　)。

　　A.由工程師確定

　　B.提交爭端裁決委員會決定

　　C.雙方協(xié)商

　　D.提交仲裁機(jī)構(gòu)裁決

　　E.通過訴訟解決

　　【答案】ABCD

　　【考點】FIDIC施工合同條件下的合同爭議解決方式。P150

　　【解析】注意FIDIC施工合同里解決爭議的方式確定為仲裁而非可選訴訟。

　　10.采用FIDIC《施工合同條件》的工程，進(jìn)度計劃的內(nèi)容一般包括( 　)等。

　　A.施工工程的計劃進(jìn)度

　　B.分包商在施工階段的安排

　　C.重要檢查檢驗的次序和時間

　　D.保證計劃實施的說明文件

　　E.滯后于進(jìn)度計劃的責(zé)任

　　【答案】ACD

　　【考點】進(jìn)度計劃的內(nèi)容。P154

　　【解析】一般在進(jìn)度計劃中只有技術(shù)規(guī)定，無法律規(guī)定，而滯后進(jìn)度計劃的責(zé)任會在違約責(zé)任中規(guī)定。

查看更多內(nèi)容>>   監(jiān)理工程師考試頻道     監(jiān)理工程師考試論壇　　監(jiān)理工程師課程免費試聽

?網(wǎng)校2010年監(jiān)理工程師考試網(wǎng)上輔導(dǎo)通過率高達(dá)90.80%